電力施工合同

時間：2021-03-23 19:48:31 合同范本我要投稿

電力施工合同范本

　　施工合同即建筑安裝工程承包合同，簽訂的主要目的是為了明確責任，分工協(xié)作，共同完成國家建設項目的設計任務，請看下面：

電力施工合同范本

　　電力施工合同范本【1】

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：；

　　2、工程地點：；

　　3、工程范圍：；（詳見施工圖紙內容）；

　　4、承包方式：＿。

　　5、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內容）。

　　二、合同工期及工期延誤

　　1、開工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期總天數(shù) 天（以實際進場施工之日算起）；

　　2、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之＿＿的違約金，算至驗收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：

　　a發(fā)包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；

　　b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；

　　c發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進行；

　　d設計變更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。

　　4、承包人在以上情況發(fā)生后日內，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報告；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報告后日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：合格、按照《鋼結構施工質量驗收規(guī)范》驗收。

　　四、合同價款

　　總計合同金額（大寫）（人民幣），小寫￥。

　　五、工程款結算及支付

　　1、主鋼構進場之日起日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；

　　2、綱結構主體完工之日起日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；

　　3、工程全部完工之日起日內，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內返還承包人；

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發(fā)包人提交給設計院，承包人協(xié)同參與技術交底以便圖紙通過。

　　2、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，免費提供施工用水、電；

　　3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù)，協(xié)調好周邊及有關部門關系；

　　4、承包人于接到審查合格圖紙日內完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場

　　5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書；

　　七、安全施工與檢查

　　1、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患；

　　2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，；發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用；

　　3、如發(fā)生安全事故，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用；

　　4、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間；發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔；

　　2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格；

　　3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人承擔；

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)；

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務。

　　九、現(xiàn)場代表

　　發(fā)包人現(xiàn)場代表＿＿＿＿＿，承包人現(xiàn)場代表＿＿，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。

　　十、違約責任

　　一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。

　　十一、爭議解決

　　雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成，任何一方應向人民法院起訴。

　　十二、附則

　　本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規(guī)定議定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力。

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、標準、規(guī)范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件

　　合同訂立時間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿頁

　　發(fā)包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：

　　傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿傳真：

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿開戶銀行：

　　賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿賬號：

　　郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿郵政編碼：

　　電力施工合同范本【2】

　　第一章詞語涵義及合同文件

　　第一條詞語涵義

　　《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》（以下簡稱《合同條件》和《電力建設工程施工合同協(xié)議條款》（以下簡稱《協(xié)議條款》）組成，其用詞用語除《協(xié)議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：

　�。保l(fā)包方（簡稱甲方）；《協(xié)議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

　�。玻追今v工地代表（簡稱甲方代表：甲方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。

　　３．承包方（簡稱乙方）：《協(xié)議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。

　　４．乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。

　　５．社會監(jiān)理：受甲方委托、具備《電力工程建設監(jiān)理單位資質管理辦法》規(guī) 定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。

　�。叮偙O(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。

　�。罚O計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規(guī)定的.相應資質等級的設計單位。

　�。福こ淘靸r管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部門授權的建設工程造價管理機構。

　　９．工程質量監(jiān)督部門：電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、�。ㄖ陛犑�、自治區(qū)）電力局或其根據《電力基本建設工程質量監(jiān)督暫行規(guī)定》設置的電力建設工程質量監(jiān) 督機構。

　　１０．工程：《協(xié)議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。

　　１１．合同價款：以現(xiàn)行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格，通過招標投標或甲乙雙方協(xié)商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總額。

　�。保玻洕С觯涸谑┕ぶ邪l(fā)生，經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。

　�。保常M用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。

　�。保矗て冢杭滓译p方參照電力建設工程項目工期定額等規(guī)定，在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。

　　１５．開工日期：《協(xié)議條款》約定的工程開工日期。

　　１６．竣工日期：《協(xié)議條款》約定的工程竣工日期。

　�。保罚畧D紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

　　１８．施工現(xiàn)場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。

　�。保梗畷嫘问剑焊鶕贤l(fā)生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。

　　２０．不可抗力：因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及《協(xié)議條款》約定等級以上風、雨、震等對工程及履約造成損害的自然災害。

　�。玻保r償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。

　�。玻玻|量缺陷：工程不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關技術標準、設計文件及合同對質量的要求。

　�。玻常畢f(xié)議條款：結合具體工程，甲乙雙方協(xié)商后依法簽訂的書面協(xié)議。

　　第二條合同文件及解釋順序

　�。保贤募芑ソ忉�，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　（１）《協(xié)議條款》；

　　（２）《合同條件》；

　�。ǎ常┣⑸獭⒆兏让鞔_雙方合同權利義務的紀要、協(xié)議等文書；

　�。ǎ矗┱袠顺邪こ痰闹袠送ㄖ獣�、投標書和招標文件；

　　（５）工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；

　�。ǎ叮藴�、規(guī)范和其它有關技術資料、技術要求；

　�。ǎ罚嫵珊贤徊糠值钠渌募�。

　�。玻敽贤募霈F(xiàn)含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決（實行社會監(jiān)理的，可先由總監(jiān)理工程師作出解釋）；雙方意見

　　仍不一致的，按第三十條約定的辦法解決。

　　第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律

　�。保贤募褂脻h語普通話書寫，雙方可根據需要商定使用少數(shù)民族語言譯本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。

　�。玻m用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。

　　３．施工應當使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應的標準、規(guī)范時，可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應按《協(xié)議條款》約定的時間和份數(shù)向乙方提供約定的標準、規(guī)范。

　　４．國內沒有相應的標準、規(guī)范時，乙方按《協(xié)議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表批準后執(zhí)行；甲方要求使用國外標準、規(guī)范，應報請電力行業(yè)主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。

　�。担�(guī)定、翻譯和制定標準、規(guī)范及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。

　　第四條圖紙

　　１．甲方在開工日期之前按《協(xié)議條款》約定的日期和份數(shù)（包括竣工圖和現(xiàn) 場存放的份數(shù)），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，乙方按《協(xié)議條款》要求做好圖紙保密工作。

【電力施工合同范本】相關文章：

施工合同范本12-02

電力施工暴雨天氣應急預案（通用10篇）04-12

路燈施工熱門合同范本04-25