承攬施工合同集錦15篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,能夠利用到合同的場合越來越多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么相關的合同到底怎么寫呢?以下是小編為大家整理的承攬施工合同,希望對大家有所幫助。
承攬施工合同1
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司(以下稱乙方)
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司(以下稱甲方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務,中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、 承攬名稱:、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱:北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項目地點:哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式:包工不包料。
e、 承攬價格:
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法:
每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容:
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質量標準:
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質量:按照防水工程施工規(guī)范,結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式:
工程完工驗收后 天內,結算全部工程款,置留工程總造價的 %保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法:
工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結束后,甲方技術員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限:
本公司承諾工程質量保修5年,5年內因施工工藝造成的`漏水,由承攬方無代價修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的 %保修金,若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。
7、 工期:根據定作方的要求而定。
8、 安全施工條例:
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當日維修款全部結清,合同自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應雙方進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定 作 方:
承 攬 方:
定作方代表:
承攬方代表:
20xx年 月 日
承攬施工合同2
委托方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規(guī)定,結合工程的具體情況,經雙方充分協(xié)商,簽訂本合同。
一、工程項目:
1、工程名稱:閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點:
3、承包方式和承包范圍:本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計(設計方案以甲方認可為準)的形式由乙方承包,乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統(tǒng)功能、設備材料,承包整個系統(tǒng)的設備供應及安裝和調試,并包通過有關技防辦部門的驗收。(設計方案以甲方認可為準)。
二、系統(tǒng)總造價及其支付:
。ㄒ唬┫到y(tǒng)總造價
1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價為人民幣xxx 。
2、整個系統(tǒng)必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求,以甲方審定的設計、施工方案為標準,在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的'工程除外)。
(二)工程款支付
甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款:
1、簽訂合同之日起x日內甲方付總工程款的x %;
2、工程全部完工,測試成功即付總工程款的x %;
3、通過甲方及有關部門初驗驗收合格,并且系統(tǒng)無故障運行一個月后,再付總工程款的x %。
三、工期:
1、本合同簽訂后,乙方于xx年x月x日進場,到x年x月x日止,xx完成安裝調試(以通過用戶及甲方代表驗收合格為準)。
2、在履約過程中,因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的,經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整,以此確定竣工日期。
四、供貨及安裝:
1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規(guī)范進行施工。
2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規(guī)定,否則,甲方有權要求乙方更換,有關費用由乙方承擔。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可,方可采購進場安裝。
五、維修保養(yǎng):
1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為?一?年,自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內,如系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障,乙方必須在接到甲方通知之日起? 24小時內派員維修,若非因甲方人為損壞的,乙方免收一切費用。
年限
材料費
維護服務費
第一年
免
免
第二、三年
收取材料成本費
20xx元/年
2、保修期屆滿后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。
3、保修期屆滿后,甲乙雙方另簽訂技術維護協(xié)議,乙方應對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術維護。
承攬施工合同3
發(fā)包人:____________________
身份證號:____________________
電話:____________________
承包人:____________________
身份證號:____________________
電話:____________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。給賓館裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的賓館裝修工程(以下簡稱工程)有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程簡介
工程地點:____________________
工程承包方式:承包人包工包料。發(fā)包人提供部分材料。
工程期限100天。
合同價款:本合同工程造價為(大寫)伍拾叁萬元(小寫)530000元整。
第二條承包范圍
承包范圍;包房間:(走廊、客房)裝修。
承包內容:整體裝修,按圖施工。按每個房間實際情況隨圖紙改變。其中。不包電視、電腦、床上用品、其它外裝飾物、熱水器、空調、衣柜、監(jiān)控系統(tǒng)、消防設備、沙發(fā)、桌椅|、LED屏幕。
第三條發(fā)包人義務
開工前天為承包人入場施工創(chuàng)造條件。其中包括搬清宅內家具、陳設或將宅內不易搬動的家具、陳設歸堆或遮蓋以不影響施工原則;
提供施工期間的水源、電源及水費、電費;
負責協(xié)調施工隊與鄰居之間的關系;
不拆宅內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構
或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
參與工程質量和施工進度的監(jiān)督、竣工驗收。
第四條承包人義務
施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;
嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
保護好原有的設施及陳設;
保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期。
第六條工程延誤
對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應延長。
①工程量變化設計變更;
、诓豢煽沽;
、郯l(fā)包人同意工期順延及其他情況。
因承包人未按約定完成其應負責的工作而影響工程的工期順延,因承包人、設備質理不合格而影響工程質量由承包人全權負責并承擔相應的返工費。
發(fā)包人未按期支付工程款,工期相應順延。
第七條質量標準
雙方約定的工程施工質量標準(賓館裝飾裝修工程施工規(guī)范)施工過程中雙方工程質量發(fā)生爭議,由相關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的'標準,認證過程支出的相關費用由承包方承擔,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔.
第八條工程驗收的保修
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收。
、偎娛┕じ脑焱旯ぃ_關插座定位驗收防水層經48小時試水不漏;
、诘卮u鋪設完工;
、勰竟さ蹴敚局破吠瓿;
、苡推峁こ掏旯;
⑤全部工程完工,承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單;
工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收。發(fā)包人應在接到驗收通后兩天內驗收。填寫驗收單,在工程款結清后辦理移交手續(xù);
在工程質檢合格雙方簽字日起保修期為12個月,12個月后人為造成裝修破損的發(fā)包人承擔,因質量造成的裝修承包人承擔維修責任。
第九條工程程款支付方式
合同簽訂當日包發(fā)人支付裝修款貳拾萬元,水、電暖安裝好以后,裝修到位,支付款30%,油漆工進工地支付款27%,剩余款驗收合格一次性付清。
工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內如未有異議即視為同意。雙方填寫工程驗收單并簽字,發(fā)包人應在簽字后三天內承包人結清每期工程進度款。
第十條
合同雙方當中任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償對方造成的經濟損失;
未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失由發(fā)包人負責;
因一方原因造成合同無法繼續(xù)旅行時,該方應及時通知另一方。辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應經濟損失;、
發(fā)包人未按期支付每次工程進度款,承包人有權停止施工。
第十一條合責罵爭議的解決方式
本合同在履行過程事發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關部門調解,協(xié)議或調解不成,提交當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
第十二條其他約定事項
拋光瓷磚(80x80)價格35~45元,燈飾價格,客房燈100~150元,水管,日豐管,墻紙35~45元。
第十三條附則
本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
本合同簽訂后工程不得轉包;
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力;
發(fā)包人(蓋章):____________________承包人(蓋章):____________________
電話:____________________電話:____________________
日期:____________________日期:____________________
承攬施工合同4
建設方:___(以下簡稱甲方)
承包方:___(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確雙方在承包過程中的權利、義務,經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
。1)工程名稱:___
。2)工程地點:甘肅玉門黃花農場
。3)工程范圍和內容:本房為___跨鋼結構廠房,規(guī)格:長___米;寬___米檐高___米,按圖紙施工。
(4)建筑外包面積:___平方米。
。5)工程總造價:本工程總造價人民幣(大寫):___,(小寫¥:___)
二、鋼結構施工準備
。ㄒ唬┘追剑
。1)做好建筑紅線以外的“三通”,負責進場道路的維修,保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內場地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
(1)根據需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預付款到帳之日起計算),___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的,工期相應順延。
四、鋼結構工程價款的支付與結算
(1)本合同的總造價經雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯(lián)系單形式可作調整,將調整后的`金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后,甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%,計人民幣___元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%,計人民幣___元作為工程款,
(3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
。4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經濟責任。
。5)本合同結算方式:___。
五、附則
。1)本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
。2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
。3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時,經雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
附:
甲方:___乙方:___
法定代表人:___法定代表人:___
委托代理人:___委托代理人:___電話:___電話:___
本合同簽訂日期:___年___月___日
承攬施工合同5
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱. 施工內容 施工地點施工期限:_____ 年____月___日起至相應工程完工。
第二條 施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備: 序號_____、機械名稱 、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___ 元/小時,用破碎___ 元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次臺班完工后,由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發(fā)的單據,
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據,簽發(fā)單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進度付款,完成工程進度50%時,甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項,完成工程進度100%,甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項,余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條 機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業(yè)人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。 乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;
3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發(fā)生故障,安全裝置失效所發(fā)生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條 雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的`,甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條 違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協(xié)調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條 不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條 解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條 合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬施工合同6
發(fā)包人:____________________
身份證號:____________________
電話:____________________
承包人:____________________
身份證號:____________________
電話:____________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。給賓館裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的賓館裝修工程(以下簡稱工程)有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程簡介
1.1工程地點:____________________
1.2工程承包方式:承包人包工包料。發(fā)包人提供部分材料。
1.3工程期限100天。
1.4合同價款:本合同工程造價為(大寫)伍拾叁萬元(小寫)530000元整。
第二條承包范圍
2.1承包范圍;包房間:(走廊、客房)裝修。
2.2承包內容:整體裝修,按圖施工。按每個房間實際情況隨圖紙改變。其中。不包電視、電腦、床上用品、其它外裝飾物、熱水器、空調、衣柜、監(jiān)控系統(tǒng)、消防設備、沙發(fā)、桌椅|、LED屏幕。
第三條發(fā)包人義務
3.1開工前天為承包人入場施工創(chuàng)造條件。其中包括搬清宅內家具、陳設或將宅內不易搬動的家具、陳設歸堆或遮蓋以不影響施工原則;
3.2提供施工期間的水源、電源及水費、電費;
3.3負責協(xié)調施工隊與鄰居之間的關系;
3.4不拆宅內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
3.5參與工程質量和施工進度的監(jiān)督、竣工驗收。
第四條承包人義務
4.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;
4.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
4.3保護好原有的設施及陳設;
4.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期。
第六條工程延誤
6.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應延長。
、俟こ塘孔兓O計變更;
②不可抗力;
、郯l(fā)包人同意工期順延及其他情況。
6.2因承包人未按約定完成其應負責的工作而影響工程的工期順延,因承包人、設備質理不合格而影響工程質量由承包人全權負責并承擔相應的返工費。
6.3發(fā)包人未按期支付工程款,工期相應順延。
第七條質量標準
雙方約定的工程施工質量標準(賓館裝飾裝修工程施工規(guī)范)施工過程中雙方工程質量發(fā)生爭議,由相關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包方承擔,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的.相關費用由發(fā)包人承擔.
第八條工程驗收的保修
8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收。
、偎娛┕じ脑焱旯,開關插座定位驗收防水層經48小時試水不漏;
、诘卮u鋪設完工;
③木工吊頂,木制品完成;
、苡推峁こ掏旯;
、萑抗こ掏旯,承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單;
8.2工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收。發(fā)包人應在接到驗收通后兩天內驗收。填寫驗收單,在工程款結清后辦理移交手續(xù);
8.3在工程質檢合格雙方簽字日起保修期為12個月,12個月后人為造成裝修破損的發(fā)包人承擔,因質量造成的裝修承包人承擔維修責任。
第九條工程程款支付方式
合同簽訂當日包發(fā)人支付裝修款貳拾萬元,水、電暖安裝好以后,裝修到位,支付款30%,油漆工進工地支付款27%,剩余款驗收合格一次性付清。
工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內如未有異議即視為同意。雙方填寫工程驗收單并簽字,發(fā)包人應在簽字后三天內承包人結清每期工程進度款。
第十條
10.1合同雙方當中任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償對方造成的經濟損失;
10.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失由發(fā)包人負責;
10.3因一方原因造成合同無法繼續(xù)旅行時,該方應及時通知另一方。辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應經濟損失;、
10.4發(fā)包人未按期支付每次工程進度款,承包人有權停止施工。
第十一條合責罵爭議的解決方式
本合同在履行過程事發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關部門調解,協(xié)議或調解不成,提交當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
第十二條其他約定事項
拋光瓷磚(80x80)價格35~45元,燈飾價格,客房燈100~150元,水管,日豐管,墻紙35~45元。
第十三條附則
13.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
13.2本合同簽訂后工程不得轉包;
13.3本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
13.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力;
發(fā)包人(蓋章):____________________ 承包人(蓋章):____________________
電話:____________________ 電話:____________________
日期:____________________ 日期:____________________
承攬施工合同7
發(fā)包方:___________________________(以下簡稱甲方)
承包方:___________________________(以下簡稱乙方)
根據甲乙雙方協(xié)商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責,確保工程順利完工,依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致,就本工程具體情況,達成以下條款:
一、 工程名稱:_____________________________________
二、 工程地點:_____________________________________
三、 工程價款:按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價138600元
四、 工程承包方式及范圍:
1、 承包方式:包工不包料
2、 承包范圍:本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負,施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的'油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的補刷。
五、 驗收標準:乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工,施工過程中甲方逐項驗收,確認合格,施工完畢驗收完畢。
六、 工程開竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。
七、 付款方式:本工程乙方進場甲方支付10000元生活費,主鋼立完,甲方支付人工費總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費的_____%,在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。
八、 甲乙雙方責、權、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應,若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程,若因質量事故造成延誤工期,材料浪費,乙方承擔由此造成的一切經濟損失
九、 安全:為保證工程質量和施工安全,甲方指派_______為現(xiàn)場負責人,乙方指派____________為現(xiàn)場負責人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮,不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負責,在施工期間,乙方應理好自己的工人,不得在工地內發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責任及經濟責任,由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
十、 本合同未盡事宜,在施工過程中雙方友好協(xié)商。
十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執(zhí)一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬施工合同8
甲方:_________(全稱) 乙方:_________(全稱)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規(guī),為了明確雙方的權利義務,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本工程經友好協(xié)商達成以下施工條款,特簽定本合同。
第一條、工程概況
第二條、綜合單價
1、錨固深度為
2、本報價包含檢測費,不包含稅金,施工用電費和管理費。
3、甲方提供無銹無油的鋼筋、電源、腳手架等。
4、植筋錨固采用 植筋膠。
第三條、質量標準:
工程質量必須符合國家的規(guī)范要求,達到鋼筋對應抗拉值。
第四條、工期
本工期為 _________天,從 _________年 _________月 _________日至 _________年 _________月_________ 號 。
第五條、合同價款支付
乙方的施工人員、設備、材料進入工現(xiàn)場后,甲方支付乙方材料款的30%, 本植筋工程完工后,一次性付清乙方全部工程款。
第六條、甲方責任:
1、甲方應負責向乙方提供圖紙和實際定位、放線工作;并進行技術質量要求交底。
2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件并負責協(xié)調該項目的全過程管理。
3、提供的材料,必須符合設計要求和國家規(guī)定的.技術標準,并根據乙方提出的材料計劃將工程所需的材料送至施工地點50米范圍內。
4、按合同約定按時撥付工程款,若因甲方變動造成的停工、窩工應給予乙方經濟補償。
第七條、乙方責任:
1、乙方必須遵守甲方的現(xiàn)場管理制度。
2、乙方嚴格按國家相關要求的工程質量驗收標準施工。
3、進入施工現(xiàn)場要帶好安全帽,高空作業(yè)要佩帶安全帶,遵守各項安全操作規(guī)范做到文明施工。工程施工存在不安全因素時乙方有權向甲方提出不予施工,由甲方配合排除安全隱患后方可施工。
4、提供施工所需的材料質檢報告、合格證等相關資料。
第八條、安全責任:
乙方必須對工人做好安全技術交底按照合同規(guī)定的工程范圍進行施工,施工中造成事故的,有事故責任方負責。
第九條、工程質量驗收標準
1、乙方須嚴格按照甲方的施工圖紙精心施工,確保工程質量達到國家驗收規(guī)范和質量檢查評定標準。
2、施工完畢,由甲、乙、監(jiān)理方共同驗收,由具有檢測資質的單位出具檢測報告。
第十條、違約責任
1、甲方未按合同規(guī)定時間和要求提供材料、資金、施工圖紙等,工期相應順延。
2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的質量問題由乙方負責,由于設計原因、基礎的強度及鋼筋不合格等與乙方無關的因素導致的工程不合格,乙方不負責任。
第十一條、爭議
雙方在合同履行中發(fā)生爭議,應本著友好的原則協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向人民法院起訴。
第十二條、合同生效與終止
本合同甲、乙雙方必須嚴格履行合同規(guī)定的全部條款,任何一方違約,則按《合同法》及有關約定條款處理。合同一式 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份,雙方簽字蓋章后生效,雙方合同約定的本工程內容全部完工,工程款支付完畢后,本合同條款即告終止。
甲方:_________(章)代表人:_________單位地址:_________聯(lián)系電話:_________
乙方(章) _________代表人: _________單位地址:_________ 聯(lián)系電話:_________
合同簽訂日期:_________年 _________月 _________日
承攬施工合同9
發(fā)包人:
承攬人:
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容:
一、承包項目:甲方有 工程,地址承包給乙方施工,工程項目 ,工程價格 ,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優(yōu)質工程,所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成,不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期 天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從 年 月 日至 年 月 日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的'事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果,甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工: 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式:根據所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注: 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程承攬施工合同范文2
發(fā)包方:
承包方:
甲方經相關部門批準,在 建蓋磚混結構房 屋 層, 約 平方米,F(xiàn)經甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守:
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具,自行進行建筑施工,乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾,甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時費,結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。
二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件,無書面文件的按國家標準執(zhí)行。
四、工程勞務費在澆地梁時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的.所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。
五、甲方主要義務
1、提供施工圖紙給乙方,圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據。
2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質量提供各種建筑材料。
3、按約定按時支付費用及時驗收。
六、乙方主要義務:
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程,工程應達到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計劃交甲方購買,對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術。
4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無凸凹無蜂窩,如出現(xiàn)柱梁空洞大,由乙方負責返工。賠償經濟損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標高3.42米,一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工,對所用工人負責完全的法律責任:乙方必須按安全生產規(guī)程施工、文明施工,施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。
八、乙方應本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材,造成返工、浪費的,乙方負賠償責任。
九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。
十、工程質量保修按國家規(guī)定執(zhí)行,保修期一年,自驗收合格后開始計算,在保修期內,乙方依法承擔保修責任。保修期滿,房屋無質量問題,保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據國家法律、法規(guī)處理,雙方補充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬施工合同10
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量:
。1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。2.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
。1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
。1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
。1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限______
第十一條 其它_________
。ㄈ纾1.根據國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的`損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條***在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬施工合同11
建筑工程承包合同是發(fā)包方(建筑單位)和承包方(施工單位、勘察設計單位) 為完成某建筑工程而確立相互權利義務關系的協(xié)議。國際工程承包合同一般具有 以下法律特點:
。保哂袊H性。主要表現(xiàn)在兩個方面:一是合同的當事人是屬于不同國家或 地區(qū)的公司、法人;二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務,即合同的 履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區(qū),故涉及到復雜的法律適用問題。
。玻枰揞~資金,故合同標的常常很大,交易中通常都需要各種各樣的銀行 擔保。
3.履約期長。
。矗L險較大。為減少風險,合同中除預訂有貨幣條款和不可抗力條款外,通 常還含有價格調整條款、艱難情勢條款等。
對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本 加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同:
土木工程建筑承包合同
第一章 一般條款
定義和釋義
。保痹诒竞贤,除按上下文另具意義者外,下列詞語應解釋如下:
“業(yè)主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權利合法繼承人,但不包 括業(yè)主的受讓人,經承包人同意者除外。
“承包人”指標書已被業(yè)主接受的某個或某些人、商行或公司,包括其他人代 表,繼承人和業(yè)經認可的受讓人。
“工程師”指第二章中所指定的工程師,或由業(yè)主隨時任命且書面通知承包人 以代替指定工程師履行合同職責的其它工程師。
“工程師代表”指任何常駐工程技術人員、監(jiān)理工程師,或由業(yè)主或工程師隨 時任命的履行本合同第二條規(guī)定職責的任何工程現(xiàn)場監(jiān)督,其權限上工程師書面通 告承包人。
“工程”包括永久性工程和臨建工程。
“合同”指合同條款、技術規(guī)范、圖紙、標價的建筑工程清單、單價和價格表 (如果有),還可指標書、接受證書以及承包協(xié)議(如已完成)。
“合同價格”指在接受證書中確定的數(shù)額,可按本合同以下條款規(guī)定增減。
“建筑設備”指工程施工和維修中或有關施工和維修所需的全部設備或物品, 不論任何性質,但不包括旨在構成或正在構成永久性工程某一部分的材料或其它物 品。
“臨建工程”指工程施工或維修或有關工程施工或維修所需的各種臨時工程。
“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。
“技術規(guī)范”指在標書或任何標書更改中提及的規(guī)范,或由工程師隨時可能增 加或書面同意增加的部分。
“圖紙”指技術規(guī)范中規(guī)定的圖紙,經工程師書面同意對此種圖紙所作的任何 更改,以及可由工程師隨時提供或書面認同的其他圖紙。
“工地”指工程師設計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地,包括 地面、地下、在之上或通過部分,以及由業(yè)主所提供的用作臨時儲存或其它目的的 其它土地或場所,只要能按合同明文規(guī)定構成工地的組成部分。
“業(yè)經認可”指已經經書面認可,包括過后對口頭認可的書面確認,“認可” 指書面認可,包括上述規(guī)定在內。
。保舶春贤舷挛乃瑁瑔螖(shù)含義的單詞也可據有復數(shù)的含義,反過來也是 一樣。
。保澈贤瑮l款的標題和邊注不得視為合同的一部分,不得用于考慮解釋條款 或合同。
。保础百M用”一詞應視為含工地上或以外發(fā)生的間接費用。
工程師及工程師代表
。玻惫こ處煴仨毎春贤魑囊(guī)定,履行作決斷、頒發(fā)證書和發(fā)出指令等職責。 如業(yè)主簽發(fā)的工程師任命書中規(guī)定其某些職責的履行得經業(yè)主專門認可,其要件 應在本合同第二部分予以規(guī)定。
2.2工程師可隨時書面授權其代表代行其任何職權,但必須將所有此種授權 書的副本提交給承包人和業(yè)主。在授權范圍內,工程師代表給承包人的任何書面指 令或認可(僅限于此)對承包人和業(yè)主具有與工程師的`指令或認可同樣的效力。以 下規(guī)定屬于例外:
工程師代表對任何工程或材料的不予否認,不得影響工程師此后否認以及命令 拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權力。
若承包人對工程師代表的任何決定不滿意,其有權將此決定提交工程師確認、 取消或更改。
轉讓和分包
3.未經業(yè)主事前書面同意,承包人不得將合同或其任何部分,或合同所規(guī)定 或依合同而產生的任何收益轉讓,向承包人的開戶銀行支付按本合同規(guī)定到期或即 將到期的款項除外。
。矗邪瞬坏棉D包整個工程。除非合同另有規(guī)定,未經工程師事前書面同意, 承包人也不得分包工程的任何部分,但工程師不得無故不同意分包,一旦同意分 包,此種同意不得免去承包人所承擔的任何合同所規(guī)定的責任或義務,他必須對任 何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負完全責任,如同這些行 為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不 得視為是本條所規(guī)定的分包。
合同文件
。担币韵乱迷诤贤诙糠忠(guī)定:
用以起草合同文件的語言;
合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。
如果文件用一種以上語言作成,用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規(guī)定, 且將被定為“主體語言”。
5.2除合同中另有規(guī)定外,合同第一、二部分的條款規(guī)定優(yōu)于其它任何構成 合同的文件的規(guī)定。以上述規(guī)定為準,構成合同的數(shù)個文件可視為能互相解釋,如 意思含糊或不一致時,由工程師解釋和處理,并由此向承包人發(fā)出指令。如工程師 認為,服從此種指令會使承包人發(fā)生額外費用,而此種費用是承包人由于上述意思 含糊或不一致而按理無法預見的,工程師應予以證明,業(yè)主必須支付相應的額外款 額以補償此種費用。
6.1圖紙由工程師獨自保管,但須向承包人免費提供兩份副本,承包人所需 的其余副本由他自己制作并承擔費用。合同履行后,承包人須將全部合同圖紙歸還 工程師。
。叮渤邪吮仨殞瓷鲜鲆(guī)定所提交的一份圖紙副本留在工地,讓工程師及 其代理,或工程師書面授權的任何其它人在所有合理的時間內查閱使用。
。叮橙绻こ處煵辉谶m當時間內再提供圖紙或命令,包括指示、指令或認可, 工程計劃或進展便可能被延誤或中斷時,承包人必須書面通知工程師。通知書中應 詳細說明所需的圖紙或命令,所需原因和時間,以及如果不及時提供而可能造成的 任何延誤和中斷。
承攬施工合同12
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯(lián)系方式:
上述各方經平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀热,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規(guī)定修建農村二層以下的.自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時間:年月日
承攬施工合同13
發(fā)包人(甲方):_________
承攬人(乙方):_________
經甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程,經甲方同意以包工的方式,承包給乙方施工,根據《中華人民共和國合同法》,特訂立如下合同。
一、 施工地點:
邊墻壕村自留地 ,建筑面積:_________平方米。
二、建筑施工責任追究承攬內容
1、經甲方同意以包工的方式承包給乙方施工,由于在二樓建筑時,建筑所需用磚從磚車上扔到一樓的樓板上,由于人力作業(yè)的能力有限所以乙方有向后方運輸(或分散碼放)的責任。由于乙方沒有向后方運輸和分散故而磚對樓板壓力過大,應而造成了由東向西數(shù)的第1、2、3、4、間房的第一層樓板,每間房由南向北數(shù)的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。
2、由于甲方不能保證上述樓板以后會出現(xiàn)如何情況,結合實際乙方也同意由于乙方施工造成的原因,愿意承擔以后的所有責任。
3、乙方肯定的.承諾上述房間的樓板在以后出現(xiàn)問題包括連帶責任造成的一切由乙方承擔,于甲方沒有任何責任。
4、由于甲方考慮乙方的經濟能力因此需有倆位擔保人,擔保人和乙方有同等責任。
三、本合同雙方簽字后生效,一式二份雙方各持一份,雙方必須共同遵守執(zhí)行,合同未盡事宜,按《中華人民共和國合同法》及國家有關規(guī)定執(zhí)行。
甲方:__________________
乙方:__________________
________年________月________日
承攬施工合同14
發(fā)包人(甲方):_________
承攬人(乙方):_________
經甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程,經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式,承包給乙方施工,根據《中華人民共和國合同法》,特訂立如下合同。
一、 施工地點:
建筑面積:_________平方米。
二、承攬內容及承攬價格:
1、承攬內容:按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內容)。1—4樓自拌混凝土,5—6樓用商混,泵車錢由乙方自付。
泥作裝修工程:
(1)室內裝修:內墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內地坪C15抹面找平,室內地磚,樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衛(wèi)生間內墻磚、衛(wèi)生間防水、衛(wèi)生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓,其中1—2樓不貼地板磚。
(2)室外裝修:外墻面一般抹灰按施工圖規(guī)范要求貼墻磚、水電內容:包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監(jiān)控器線管、潔具安裝等全部內容。
腳手架、斜道上料臺、施工安全圍護搭設、拆除。場地圍欄設置,抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進退場、上下車、腳手架用料、模板用料進出場。上下車、建筑材料進場堆碼、場內運輸、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車,打掃衛(wèi)生,按質按量承攬完成,包并工。
2、承攬價格:按建筑面積承攬,每平方米單價為人民幣315元,工程竣工驗收后按實際面積結算。(建筑面積計規(guī)則,執(zhí)行云南省現(xiàn)行定額計算規(guī)則)。
3、乙方負責提供自己使用的施工機械,垂直運輸、卷揚機和用電管理,手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養(yǎng)維修。若因違反操作規(guī)程使用,造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用,及甲方提供的材料。
三、質量要求及驗收標準:
乙方必須嚴格按施工圖及國家現(xiàn)行施工規(guī)范要求施工,按國家建筑工程標準驗收,質量等級為單項及總體驗收一次性達到國家標準,觀感評定質量總體驗收不合格者,乙方無條件返工,返
四、施工期限、付款辦法和保修事項:
1、施工日期:按甲方與建設單位簽訂的施工合同,從20________年11月14日至20________年6月14日止,共計7個月。
2、付款方式:乙方材料進場時,甲方付給乙方材料款壹萬元,第一層板面澆筑完畢付貳萬元,以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元?⒐を炇蘸细窈,經結算后扣保修款,尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修后按施工進度80%支付進度款。
3、保修期為一年。從驗收之日起計算,保修費按承攬價款3%扣下,無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題,乙方接到通知兩天內必須到場保修,若不到場,甲方保修,保修費用由乙方負責。
五、甲方應負責任:
1、負責對乙方進場施工作業(yè)進行質量監(jiān)督。
2、為保證工程順利施工按時付進度款。
3、從開工之日起至竣工驗收合格止,對每道工序進行檢查驗收,驗收合格才能進行下道工序施工。
六、乙方應負責任:
1、乙方必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定《安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條例》,達到《施工安全檢查標準》,做到安全生產、安全用電,做好進場職工安全勞動保護工作,若不遵守有關規(guī)定、標準,造成損失,一切損失、費用和法律責任由乙方負責。乙方應該使用安全合格的施工機械、腳手架、桿、扣件、安全護欄材料、警示標志。
2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是:
A、死亡率為零;
B、重傷率為零;
C、輕傷率為零;
D、整個承攬工程乙方負責的范圍內安全生產必須達標,杜絕安全事故發(fā)生。
3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人,對本承攬工程安全生產負直接責任,如突破上述安全生產指標,由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。
4、乙方必須負責組織所有進場施工作業(yè)人員參加一、二級宣傳教育,負責組織對參加承攬作業(yè)人員三級安全教育和培訓,并熟悉所有從事的生產環(huán)境和安全生產狀況后方可進場作業(yè)。未經教育人員,不允許上崗作業(yè)。承攬方所從事的特種作業(yè)的`施工人員,必須經培訓、考試合格持證上崗,各種機械的操作必須定人,專人負責保證安全,各進場人員必須佩帶安全帽,特種作業(yè)安全帶、安全繩。
5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護欄搭設,安全措施搭設必須按國家有關規(guī)范搭設,若搭設不到位或不規(guī)范,發(fā)生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中,發(fā)生一切安全事故由乙方負責,與甲方無關。
6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用,提供施工作業(yè)人員的一切勞動保護用品、費用以及發(fā)生事故后,賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。
7、發(fā)生事故后乙方應及時組織搶救及上報有關部門。
七、其他事項:
1、乙方進場施工人員必須遵紀守法,若違法亂紀造成損失,一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節(jié)約愛護原材料,發(fā)現(xiàn)浪費行為,造成損失,甲方有權扣款。
2、乙方在施工中,中途違約,甲方不再進行結算付款,并有權追究造成毀約損失責任。
3、本合同雙方簽字后生效,一式四份雙方各持二份,雙方必須共同遵守執(zhí)行,合同未盡事宜,按《中華人民共和國合同法》及國家有關規(guī)定執(zhí)行。
甲方:_________ 乙方:_________ 簽名(章) 簽名(章)
電話:_________ 電話:_________
身份證號:_________ 身份證號:_________
承攬合同簽字生效日期 _________年 _________月_________ 日
簽字地點:_________
_________年 _________月 _________日
承攬施工合同15
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規(guī)定,安全生產、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質量生產操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續(xù),不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的'其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經營中發(fā)生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
【承攬施工合同】相關文章:
施工承攬合同06-27
承攬施工合同12-10
施工工程承攬合同11-09
承攬施工的合同范本06-21
施工承攬合同范本03-30
承攬施工合同范本04-11
裝飾工程承攬施工合同12-21
工程施工承攬合同11-30
承攬施工合同15篇01-31
承攬施工合同(15篇)01-31